時間：2023-06-16 16:06:14
開篇：寫作不僅是一種記錄，更是一種創造，它讓我們能夠捕捉那些稍縱即逝的靈感，將它們永久地定格在紙上。下面是小編精心整理的12篇工程建筑合同書，希望這些內容能成為您創作過程中的良師益友，陪伴您不斷探索和進步。
建筑工程分包合同書模板一
發包方(甲方)：________________
地 址：________ 郵政編碼________ 電話________
法定代表人：________ 職務________
承包方(乙方)：________
地 址：________ 郵政編碼________ 電話________
法定代表人：________ 職務________
依照《中華人民共和國合同法》和________市的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。
第一條 工程項目
一、工程名稱：
二、工程編號：
三、工程地點：
四、工程范圍：本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米(各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表)。
五、工程造價：本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣________元(各單項工程造價詳見工程項目一覽表)。
第二條 工程期限
一、根據國家工期定額和使用需要，商定工程總工期為________天(日歷天)，自 ________年____月____日開工至________年____月____日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期，見附表一)。
二、開工前________天，承包方向發包方發出開工通知書。
三、在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：
1. 因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2.因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者;
3.按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源，道路未能暢通，障礙物未能清除，影響進場施工;
4.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者;
5.在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;
6.非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工;
7.未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;
8. 由于政策變化、不可抗力以及甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作;按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，并按合同規定支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。已經訂貨的材料、設備由訂方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發生的費用，由甲方承擔。但未及時退貨造成的損失由任方承擔。
四、工期提前。施工中如需提前竣工，雙方協商一致后簽訂提前竣工協議，合同竣工日期可以提前。乙方按此修訂進度計劃，報甲方批準。甲方應在5天內給予批準，并為趕工提供方便條件。提前竣工協議包括以下主要內容。 1.提前的時間; 2.乙方采取的趕工措施;3.甲方為趕工提供的條件;4.趕工措施的經濟支出和承擔;5.提前竣工收益(如果有)的分享。
第三條 施工準備
一、甲方在開工前應辦妥施工所需各種證件、批件，申請領取建筑執照;清除施工場地范圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物;解決施工用地(包括材料、構件的堆放和中轉場地，搭建大型臨時設施用地);解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通;應于________年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙________份;組織設計、施工單位進行工程設計交底。
二、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙，參與設計交底;編好施工圖預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整，施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。
第四條 物資供應
一、由發包方供應以下材料、設備的實物或指標：________。
二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購。
三、發包方供應、承包方采購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用于工程。由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格、質量不符合要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。任何一方認為對方提供材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的，應按有關規定處理，其復驗費由提供材料、設備方承擔。
四、本工程材料和設備差價的處理辦法：________。
第五條 工程質量
一、本工程質量經雙方研究要求達到：________。
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規格和標準進行施工，并接受發包方派駐代表的監督。
第六條 工程價款的支付與結算
一、本合同簽訂后________日內，發包方支付不少于合同總價(或當年投資額)的________%備料款，計人民幣________萬元;臨時設施費，按土建工程合同總造價的________%計人民幣________萬元，安裝工程按人工費的________%計人民幣________萬元;材料設備差價________萬元，分________次支付，每次支付時間為________，金額________。
二、發包方收到承包方的工程進度月報后必須在________日內按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價的________%時，按規定比例逐步開始扣回備料款。
三、工程價款支付達到合同總價款的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收后，連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方。
四、如發包方拖欠工程進度款或尾款，應向承包方支付拖欠金額日萬分之________的違約金。
五、確因發包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的，應由發包方承擔。
第七條 施工與設計變更
一、乙方要依據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失，應由責任方負擔：
1.施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在7天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方簽訂協議后，方準施工。
2.在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。
3.在施工中，如發現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。
第八條 安全施工
一、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工中因乙方責任發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責。
二、發生重大傷亡事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件。發生的費用由事故責任方承擔。
三、非乙方責任造成的傷亡事故，由責任方承擔責任和有關費用。
第九條 工程分包
1. 乙方可按協議條款約定分包部分工程。
2. 乙方與分包單位簽訂分包合同后，將副本送甲方代表。分包合同與本合同發生抵觸，以本合同為準。
第十條 違約責任
承包方的責任：
一、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。
二、工程不能按合同規定的工期交付使用的，按本合同關于建設工期提前或拖后的獎罰規定償付逾期罰款。發包方的責任：
一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
三、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由發包方承擔責任。
四、承包方驗收通知書送達________日后不進行驗收的，按規定償付逾期違約金。
五、不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法的規定延付金額每日萬分之________償付承包方賠償金。
第十一條 糾紛解決辦法
建設工程承包合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請各級城鄉建設委員會或雙方上級業務主管部門，進行調解;解決不了的，可選擇下述第( )項處理：
(1)向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁，
(2)直接向人民法院起訴。
第十二條 合同的生效與終止
一、本合同一式________份，合同附件________份。甲乙雙方各執正本一份。其余副本由發包方報送________機關、建設主管部門備案。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章即生效日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。
三、本合同簽訂后，承、發包雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
雙方簽字(蓋章)
甲方：________ 人：________
法人住址：________ 電話：________
乙方：________ 人：________
法人住址：________ 電話：________
合同簽訂日期：________簽約地點：______
建筑工程分包合同書模板二
以下簡稱總承包方：____，
以下簡稱分包方____。
雙方根據分工負責、配合協作的精神，共同完成____工程之建筑安裝任務，經充分協商，特訂立本合同。
第一條 工程名稱____。(指分包部分之工程名稱)
第二條 工程地點____。
第三條 工程范圍____。(可用列附表辦法)
第四條 質量標準____。(可依照工程施工詳圖、施工說明書及《安裝工程施工驗收技術規范》列出)
第五條 承包方式____(如按預算實行包工包料，屬于總承包人及發包方負責供應之材料，分包方應將材料品種、規格、數量、交貨時間、技術要求等用附表詳細注明)。
第六條 工程總價本工程包價計人民幣____元整。
第七條 工程包價本工程包價計人民幣____元整(本工程全部總造價減去發包人及總承包方供應材料總值)。
第八條 付款辦法第九條 工程期限按本合同第三條規定的工程范圍自__年__月__日開工至__年__月__日止全部完工。
第十條 中間交工本工程項目范圍內的___工程，自__年__月__日開工于__年__月__日開工于__年__月__日完成交工。
第十一條 雙方聯系制度及協作辦法______。
第十二條 關于工程保密辦法______。
第十三條 違約責任______。
第十四條 特殊條款______。
第十五條 合同有效期限，本合同自雙方簽字蓋章后立即生效，在全部工程竣工，辦理交工驗收款項結清后失效。
第十六條 合同份數 本合同正式本二份，雙方各執一份，副本____份，總承包方收執____份(其中送撥款銀行及發包人各一份);分包方收執____份。
第十七條 合同附件總承包方：
負責人：____地址：____電話：____分包方：
負責人：____地址：____電話：______年__月__日
建筑工程分包合同書模板三
總包方(甲方)：____________________________
地址：____________電話____________代表人：____________
分包方(乙方)：____________________________
地址：____________電話____________代表人：____________
依照《中華人民共和國法》、建設部《建筑安裝工程總分包實施辦法》和有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。
第一條工程項目
一、工程名稱：________________
二、工程地點：________________
三、分包工程范圍及工程量(附預算書)
四、分包工程期限________年____月____日開工，________年____月____日竣工。
第二條工程結算
第三條工程質量
甲方根據國家質量驗收規范和評定標準進行技術交底和組織驗收，乙方按照施工圖紙和說明書要求，精心組織施工，保證工程質量，如質量不合標準，必須返工修理，其工料費損失，由乙方承擔;如工程質量低劣又無法挽救的，應由乙方負責賠償全部工料損失。
第四條安全生產
一、甲方對乙方承擔的工程要做安全交底，提出明確的安全要求，并進行監督檢查，乙方必須認真貫徹有關安全施工的規章制度，嚴格遵守安全操作規程，對甲方提供的安全生產設施，乙方經檢查合格方可使用，施工中如因違反上述規定而發生傷亡事故，其損失由乙方負責。
二、勞動保護用品及施工中屬個人使用的帶電操作具如絕緣手套、膠靴等由乙方自行解決。
三、在施工過程中，乙方因違反消防條例和法規造成的火災事故，由乙方負責。
第五條生活管理
一、乙方工人進場后，食宿問題由乙方自理。
第六條分包工程人工費單價
第七條材料管理
活完料凈，保持現場整潔。
第八條施工機具
一、大型工具由乙方負責。
二、手工操作工具，由乙方負責。
第九條現場管理
一、甲、乙方人員要嚴格遵守現場各項管理制度，保證施工順利進行。
二、乙方應對施工人員進行遵紀守法和安全生產、愛護財產的教育，并指定專人負責現場保衛工作。
三、分包人員要保持相對穩定。
第十條違約責任
一、乙方分包的工程項目，不得再行分包。在施工過程中經檢驗達不到國家驗收規范規定，不能保證工程質量，甲方有權終止合同，造成返工的損失，乙方應予賠償。
二、合同簽訂后，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經甲方同意，單方解除合同時，應由乙方賠償甲方因影響施工計劃造成的經濟損失;如甲方中途解除合同，應賠償乙方因此造成的經濟損失。
三、乙方必須按合同規定的工期及質量要求完成，否則每逾期一天，應償付給甲方按分包工程人工費____%的逾期違約金。
四、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如拖欠不付，按銀行短期貸款利率，償付給對方逾期付款違約金。
第十一條附則
一、本合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成時。解決不了的，可按以下第()項解決：(1)向建筑物所在地經濟合同仲裁委員會申請仲裁，(2)向人民法院起訴。
二、本合同一式__份，甲乙雙方各執正本一份。其余副本，報送____備案。
三、要求鑒證(公證)的，可到建筑物所在地的區、縣工商行政管理局進行鑒證或公證處公證。
四、雙方商定的其他條款：
1..略
2..略
第十二條合同附件及有效期
一、合同附件：
1.工程預算書;
2.略
二、本合同自雙方蓋章之日起生效，至工程全部竣工并結算完畢后失效。總包單位：__________
代表人：________
____年____月____日
分包單位：______________
1．安裝工程名稱：12V－400ZC型主機。
2．工程地點：甲方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿港口。
3．工程范圍：本合同所附圖紙及估價單。
4．完工期限：本安裝工程將配合甲方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿在甲方港口建造工程完工后六十（60）天內，完成安裝工程，其中包括12V－400ZC主機試驗運行。
5．安裝工程總價格：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整。
6．安裝工程付款進度：
第1期：甲方在本合同開始實施時，付給乙方工程總價15％，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；
第2期：甲方在A港口造船工程開始時，付給乙方工程總價15％，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；
第3期：在安裝管路時，甲方付給乙方工程總價10％，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；
第4期：在主機的主要設備運抵工地時，甲方付給乙方工程總價的40％，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；
第5期：在安裝工程完畢時，甲方付給乙方工程總價的10％，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；
第6期：在工程驗收合格后，甲方付給乙方工程總價余額的10％，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整。
7．違約罰款：因乙方原因未準時完工時，應由乙方負責，應付違約罰款，每天按總價的1％計算，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整。
8．增加或減少工程：若甲方需修改、增加或減少其工程計劃時，總價之增減，應按雙方規定之訂單計算。若需新增加工程量，雙方應另行協商該項新增加工程之單價。若甲方因修改原計劃而將已完工部份工程或已運抵工地之材料棄置，甲方在驗收后，應按雙方規定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費，予以支付。
9．監督進度：甲方派去的監督人員或代表對工程進度予以監督并有權予以監工、指導。乙方應按甲方人員或代表的指示正確施工，不得以任何借口置之不理。
10．工程停止：若甲方通知乙方將工程停止，其原因并非應由乙方負責者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數量、運抵工地的材料及其他合理費用，在已交款中增付或扣除。
11．工程保管：在工程開始時，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、設備等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的災害外，乙方應對保管中的一切，負損害之全責。如遇不可抵抗的天災人禍，乙方應詳列損害實情，向甲方提出恢復原狀的價格及日期，以供甲方核對付款之用。若甲方決定不再繼續施工，按合同第10條規定結束。
12．工程保證：除天災或因甲方使用不當的原因外，乙方應在甲方驗收后保證工程質量良好1年。
13．附帶條款：在工程進行中，若因乙方的過錯，使甲方或其他人員受到損害，乙方應負責賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成，則應由甲方完全負責。
14．附件：本合同附件應視為本合同的一部份，與其他條款有同等效力。
附件包括：（1）圖樣；（2）估價單。
15．合同形式：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
16．附加條款：主機的保養－－乙方應在甲方驗收后，提供免費及定期對12V－400ZC主機保養服務1年，每六（6）個月派員一次維護正常運行。
本合同按雙方所簽日期生效。
甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
地址：北京市朝陽區首圖東路5號御景園1號樓1A室
負責人：
乙方：
性別：
民族：
身份證號碼：
戶籍所在地：
中國建筑裝飾工程公司直屬分公司
根據《中華人民共和國勞動法》，經甲乙雙方在平等基礎上友好協商，簽訂如下條款：
1．合同期限
1.1雙方同意訂立年期勞動合同，自年月日起，至年月日終止。
1.2試用期自年月日起至年月日止。
2．工作內容
2.1甲方依據工作需要安排乙方工作。
2.2乙方應完成的工作標準在《崗位聘用協議書》中約定。
2．勞動保護和勞動條件
3.1甲方按照實際工作需要和崗位要求，為乙方提供必要的勞動保護用品，配備必要工作設備，并提供保障乙方健康和安全的工作場所。
3.2甲方有義務對乙方進行政治思想、職業道德、專業技能、勞動安全及有關規章制度的教育和培訓。
3．工作時間和勞動報酬
4.1甲方根據行業特點，安排乙方實行標準工作制或不定時工作制。
4.2乙方執行工作制，每周工作6天，每天工作8小時。甲方因工作需要，可以適當延長乙方工作時間或安排乙方在休息日、法定節假日加班，乙方應服從甲方安排，給予乙方一定的經濟補償或相應時間的補休。
4.3乙方從事現場施工的，由于工作性質特殊，需要連續作業或受季節和自然條件限制，實行不定時工作制，給予乙方一定的經濟補償或相應時間的補休。
4.4乙方工資待遇按照甲方相關制度執行。乙方工資元/月(試用期工資待遇按80發放)，試用期滿經考核合格的，甲方根據乙方崗位執行工資標準。其余各類津貼、獎金等發放按公司規定及經營狀況確定。
4．5甲方實行新的工資制度或乙方的工作崗位變動時，乙方的工資待遇按甲方規定予以調整。
5．勞動紀律
5.1乙方應嚴格遵守甲方制定的各項勞動紀律和規章制度，服從甲方的管理。
5.2甲方的經營活動和財務狀況屬企業機密，乙方須嚴格保密。
5.3乙方違反勞動紀律的，甲方有權依據國家有關規定和甲方的規章制度，給予乙方批評、處罰直至解除本合同。
6．甲方義務
6.1對乙方進行法規、安全規程以及甲方的各項規章制度的培訓。
6.2對乙方進行崗位知識與技能培訓。
6.3按時向乙方支付勞動報酬。
7．乙方義務
7.1服從甲方作出的工作安排，遵守甲方的各項規章制度，努力完成甲方交付的各項任務。
7.2在受聘期間，未經甲方許可，不得兼任甲方安排的工作以外的任何其他職務；不得在甲方安排的工作時間從事與甲方安排的工作無關的任何活動。
7.3乙方在工作時間或利用甲方提供的資金、資料及技術條件所完成的各項智力成果（包括文件、方案、文字資料、專利和著作權等）歸甲方所有。
7.4甲方可隨時要求乙方交還受聘期間有關甲方經營活動的全部文件。
7.5在受聘期間未經甲方許可，乙方不得從事任何與甲方有競爭性的活動，不得從事任何有損甲方聲譽、形象的活動。
7.6乙方應保守甲方的商業秘密。
8．合同的變更、解除、終止和續定
8.1有下列情形之一的，甲乙雙方可變更勞動合同的相關內容：
（1）勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原勞動合同無法正常履行的。
（2）勞動合同訂立時所依據的法律、法規、規章、政策已修改或廢止的。
（3）甲乙雙方協商一致的。
8.2有下列情形之一者，甲方有權隨時解除合同：
（1）在試用期內證明乙方不符合甲方錄用條件的。
（2）乙方嚴重違反勞動紀律或甲方的規章制度。
（3）嚴重失職、營私舞弊，給甲方造成重大損害的。
（4）乙方被依法追究刑事責任的。
（5）乙方被公安機關收容教育或勞動教養的。
（6）乙方有其他違法行為的。
8.3有下列情形之一的，甲方有權解除勞動合同，但必須提前30日以上以書面形式通知乙方：
（1）乙方患病或非因公負傷，在合理醫療
期滿后，不能從事原工作的。（2）乙方不能勝任工作，經培訓、調整工作崗位后，仍不能勝任工作的。
（3）乙方崗位聘用期滿或因乙方不服從甲方安排而須解除勞動合同的。
（4）本合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使本合同無法履行，經雙方協商不能就合同變更達成協議的。
（5）甲方經營狀況發生重大困難，在向工會說明情況并聽取意見，向勞動行政部門報告后。
8.4有下列情形之一者，乙方可以隨時要求解除本合同：
（1）試用期內。
（2）甲方違法強迫乙方勞動的。
（3）甲方不能按本合同約定支付乙方勞動報酬或提供勞動條件。
8.5乙方自行要求辭職的，應提前30天以上以書面形式通知甲方。
9．違約責任
9.1甲方無故不支付乙方報酬的，除支付乙方應得工資外，須加付乙方工資的25作為違約金。
9.2乙方擅自離職，須承擔如下賠償責任：
（1）甲方招聘乙方所支付的費用。
（2）給甲方經營活動造成的直接經濟損失。
（3）甲方為乙方支付的各種培訓費用。
（4）乙方泄露甲方商業秘密而造成的直接或間接經濟損失。
10．爭議解決
因履行本合同發生爭議，協商、調解無效時，仲裁機構為北京市海淀區勞動爭議仲裁委員會。
11．其他
13.1本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具同等法律效力。
13.2本合同自雙方簽字之日起生效。
13.3本合同未盡事宜，按國家和北京市有關法律、法規執行。
12．雙方約定的其它事務：
甲方：中國建筑裝飾工程公司直屬分公司乙方：（簽字）
施工合同書范文1 甲方： 身份證號碼：
乙方： 身份證號碼：
甲方因工程項目施工任務的需要，現同意將本工程施工任務落實由乙方施工隊進行施工，經雙方協商同意，訂立本合同書供雙方共同遵守執行。
一、工程內容：根據設計圖紙和雙方已協商的內容進行施工，如遇實際原因需要，可在征得甲方同意后作微小變更施工方案。
二、施工項目工期：自合同簽訂之日起共7個自然日完成。
三、甲方負責工程的報建、報批相關手續，并為工程提供所需的PVC管、井框井蓋、光纜、角鐵、支架、鋼絞線、電桿等材料給乙方施工。除上述材料外，乙方負責整個項目的其它材料和施工以及修復等全部任務。
四、乙方應嚴格按有關規范進行施工建設和施工現場鄰里關系協調，做好各項防護措施，施工過程中如發生損壞鄰近設施、人員傷亡、工程質量等事故，概乙方負責。如遇障礙無法開挖的，應及時通知甲方到場確認。
五、工程結算：按實際完成長度乘以承包單價計算：
1、管道部分：水泥路面及步道磚每米60元，土路路面每米20元，直埋光纜每米12元，包封每米10元，基座每個300元。
2、光纜部分：管道光纜(48芯以下)1.4元/米，96芯以上(含96芯)1.6元/米，五孔子管1.4元/米, 新設吊線3元/米，加掛光纜2元/米，安裝引上鋼管45元/根。
3、防雷地網：水泥路60元/米，土路20元/米，掛墻10元/米。
4、電力電纜布放：10元/米
工程施工期間，乙方可在完成總工程量并經甲方工程管理人員初驗合格，申付至總工程量80%的進度款，工程竣工驗收合格后30天內付清20%余款。
六、本合同書自簽名之日起生效，工程款付清后自行失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同書范文2 發包方(全稱)：(以下簡稱甲方)
承包方(全稱)：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就2005年度羅村移民工程施工事項協商一致，特立本合同：
一、 工程概況：
工程名稱： 三項整治 工程地點： 羅村街道兩旁 工程內容： 噴涂、油漆 資金來源：
二、 工程承包范圍：
承包范圍：
三、 合同工期：
開工日期： 20xx 年6月5日 完工日期：20xx年 7月15日 合同工期總天數 40 天
四、 質量標準：
五、 合同價款：
噴涂每平米用料10元、人工費4元
六、甲方的權利與責任：
1、 對工程建設標準質量和乙方進場及各種建筑材料的檢驗。
2、 嚴格監測工程施工程序與建筑標準，對乙方施工程序不規范，工程標準質量差等問題，有權責令其返工或停工，所造成的一切損失由乙方負責。
3、 負責組織有關人員對完工工程進行驗收和結算。
4、 負責檢驗乙方進工地的各種建筑材料的質量是否合格，如不合格，有權阻止不合格建筑材料進入工地。
5、 本工程為全額抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。
六、 乙方的權利與責任：
1、 負責組織有力的施工工隊，對工程進行施工建設。
2、 施工中要嚴格按照甲方的要求及施工規范進行施工;杜絕劣質工程和不合格的工程出現，杜絕不合格的建筑材料進場。
3、 在施工中出現不可預見工程時，應及時向甲方反映情況。經甲方確認方可施工建設。
4、 接受甲方的施工監督、對甲方提出的要求和建設要及時予以整改糾正。
5、 在施工過程中要加強管理，嚴格遵守各項施工安全規則，如工程施工中所出現的一切工傷事格由乙方負責。
七、 付款方式：
工程完工待有關部門驗收合格后， 資金 到位后再行付款 。
八、 工程保修：
工程完工驗收交工后保修期為一年，保修金為工程造價的 15%。費用乙方負責。保修期滿后不出現任何質量問題，保修金一次付清。
合同中未盡事宜經甲、乙雙方共同協商同意后確定。
以上合同條款經甲乙雙方共同同意后簽訂，從簽訂之日起生效，本合同一式五份，甲乙雙方各執1份，任何一方不得私自涂改和變更合同內容，否則所造成后果由涂改方負責。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同書范文3 甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致訂立本合同。
一、工程名稱：
工程地點：
二、工程承包方式：乙方以包工包料的方式承建。承包范圍內所有材料及其它輔材均由乙方負責采購。
三、合同價款：
四、甲方工作：
l、甲方提供電源、水源與施工現場、道路通暢。
2、施工圖紙及相關技術資料如有變更時甲方及時通知乙方。
3、甲方按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應當 支付的款項。
五、乙方工作：
1、嚴格按照施工說明及大標圖設計、設計變更通知單以及相關質量檢驗評定標準、施工驗收規范及操作規程進行施工。
2、搞好施工組織設計、合理組織安排施工、確保工程按期完成。
3、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，并采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成的事故和因此發生的費用全部由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。 .
4、乙方應嚴格抓好工程質量控制，確保工程質量達標。
5、乙方應對合同范圍的工程進行質量保修，保修期為1年。在規定的保修期內，凡因施工原因造成的質量事故和質量缺陷由乙方無償保修。
六、工程款(進度款)的支付與結算：
l、 工程開工前甲方付給乙方工程總價的40%用于購買原材料。
2、上瓦時甲方付給乙方工程總價的50%。
3、工程完工后剩余工程費用5日內一次性結清剩余10%。
4、工程如有設計變更，須經甲方、現場施工代表、設計部門簽證確認后，按實際發生增加合同價款。
七、爭議的解決方式：
因履行本合同發生爭議時，雙方應協商解決。協商不成將向甲方所在地人民法院起訴。
八、其它：本合同一式兩份。雙方各持1份合同，自雙方簽字蓋章后生效。本合同未盡事宜，雙方將另行商定。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
建筑施工合同書范文1 委托方：_______________________________________________(以下簡稱甲方)
承攬方：_______________________________________________(以下簡稱乙方)
經友好協商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方進行建筑施工，為明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經雙方協商一致，特簽定如下協議，以供雙方共同遵守執行。
一、主要要求：
(一)工程項目名稱：_____________
(二)承攬施工內容： ____________________________________________
(三)施工地點：__________________________
(四)樓層高度：一層_______米，二層_______米，三層_______米，四層_______米，五層_______米
(五)預算總造價：_______________
(六)技術資料及圖紙提供方法：_________________
二、施工時間：
本合同內容從____年____月____日起執行，到樓層蓋頂施工完成后結束。
三、付款方式
四、施工、拆除與設計變更：
1.乙方根據甲方提供的圖紙和要求組織施工。
2.施工過程中甲方應積極配合乙方現場的協調工作。
3.施工過程中，如因甲方的原因造成的停工，停工期間甲方應承擔乙方施工人員的生活費和誤工費。
4.施工圖紙發生技術變更應及時將變更后的圖紙交付乙方，如因變更圖紙交付滯后產生的返工、料損等費用，應由甲方承擔。
五、工程交驗與保修：
1.乙方在工程結束后通知甲方兩天內驗收。如逾期不驗收，甲方使用的，則乙方做驗收合格通過。
2.驗收時，如發現甲方責任而造成的質量問題，提出返工或補修意見時，乙方應收取相應人工費、材料費等實際發生的費用。如乙方造成質量問題，則由乙方免費處理。
六、工程負責人：
甲方委派 為駐現場負責人，并與乙方委派 的為現場負責人，共同履行本合同的各項規定。
七、特別說明：
該項目現場如需要用電源應安排在安全距離范圍內，并做好絕緣處理。現場安裝定位及其他涉及安裝需要協調之事由甲方解決。
八、其他條款：
1.委托方在審定承辦涉及內容時，請仔細審核項目中的每一細節內容，審定后簽字或認可說明，經確認后發生差錯，由委托方承擔所有責任及全部內容。
2.合同簽定后，如有單方面違約，全部責任將由違約方承擔。任何一方如需要變更本合同或其他特殊要求，應雙方共同協商一致后。另行簽約補充合同。
九、爭議解決：
本合同執行中，如發生爭議，雙方應盡力協商解決，如協商不成，任何一方都可向有管轄權的仲裁機構，進行仲裁或向法院提起申訴。
1.合同附件及補充合同與本合同具有法律同等效力。
2.本合同一式肆份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同書范文2 發包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
甲方現將武漢**廠經濟適用房工程建設的土建工程發包給乙方總承包。按照《中華人民共和國建筑法》和《中華人民共和國合同法》之有關規定，本著公平、公正、互利、互惠的原則，結合本工程的具體情況，經甲、乙雙方友好協商達成如下協議。
一、工程概況
1、工程名稱：武漢**廠經濟適用房第一、二期工程建設。
2、建設地點：漢口古田一路舵落口(武漢**廠正大門左側)。
3、建筑面積：第一期工程約17000㎡(2006年12月25日進場樁基礎施工)，第二期工程約43000㎡(2007年6月上旬進場施工)。
4、工程質量保證金：貳佰萬元人民幣，甲乙雙方簽定本合同書后，乙方工程技術人員進住施工現場后支付。
5、工程質量保證金返還時間：工程主體結構施工至四層時返還壹佰萬元，工程主體結構施工至六層時返還壹佰萬元。
6、結構形式：框架結構12層。
二、承包方式
包工、包料以及施工圖中所有內容，其中樁基礎工程同時發包給土建施工單位。
三、承包方法
1、土建及水電安裝工程
2、具體承包范圍：根據湖北省仲華建筑設計有限公司2006年3月28日出具的武漢染料廠經濟適用房施工圖紙(工程號175206-0003)的全部內容，2006年 月 日圖紙答疑。
四、結算標準、依據及其它
1、承包依據：土建部分依據2003年《湖北省建筑工程消耗定額及統一基價表》，水電部分依據2004年《湖北省建筑安裝工程費用定額》，均按二類工程取費，關于勞動力工日取費標準參照湖北省人民政府2006年出臺的文件執行。
2、工程量確定依據：乙方提供的竣工圖、施工圖會審紀要、設計變更、隱蔽簽證及甲方簽證等進行計算。
3、設計變更、聯系函、簽證等現場資料，在工程完成驗收后，作為辦理結算手續的依據。
4、主要材料、裝修材料和分部工程，鋼材、水泥、商砼、防水材料、外墻涂料、外墻磚、地磚及鋁塑板、花崗巖、門窗工程、欄桿、水、電等方面的設備及主材等本工程所需材料定貨前，必須經甲、乙雙方商定的品牌，乙方自行采購，材料必須有出廠合格證、出廠檢測報告方可使用。工程所需材料在施工期間按武漢市建設工程當月信息價格進行調價決算。
5、無信息價的材料由乙方送樣，甲方簽證確認后，乙方自行采購，甲方簽證，甲、乙雙方確認價格后進行計算。
五、特殊約定
1、簽定本合同書后，乙方將質量保證金150萬元先打入甲方指定的銀行賬戶上，后50萬元待甲方需要時支付。
2、簽定本合同書：即乙方的質量保證金到甲方指定的銀行賬戶上，甲方承諾：2006年12月25日前工程項目正式開工，如甲方在2006年12月25日前不能開工，應承擔乙方保證金銀行3倍的利息，在2007年元月10日內還不能開工，乙方有權向甲方索賠200萬元質量保證金的10%的違約金，追回質量保證金及違約金20萬元。
六、工程款的支付方式
1、主體工程到六層結構封頂時，甲方按已完工程量支付工程進度款的75%。
2、主體工程到10層結構封頂時，甲方按已完工程量支付工程進度款的80%。
3、主體工程封頂后，甲方按已完工程量支付工程進度款的85%。
4、工程完工，驗收完畢付至工程款的90%，審計完畢付至工程款的97%。余款叁年內付清。
5、甲方如未按上述約定支付工程進度款，使工程推延，應承擔所應付工程進度款每天的萬分之一的違約金，經乙方同意，尚欠進度款按月息1.2%計算，因甲方原因長期拖欠工程進度款，乙方不同意時，應承擔工程總價20%的違約金，并按規定結算解除合同。
6、工程竣工驗收后，甲方收到乙方竣工結算報告、結算資料及所有工程竣工資料(竣工圖壹套、所有工程內竣工資料)后30天內審核完畢(節假日順延)，乙方出具正式發票，余款經決算完成付至工程總價的97%。屬甲方原因未按時完成審計，乙方視同竣工結算報告甲方認可，并按此竣工結算報告付款，甲方不得有異議。
七、工程管理
1、三通一平由甲方負責完成。
2、臨時施工用水、臨時施工用電(高壓、低壓)由甲方負責接至用地紅線邊。區內施工用水、用電由乙方根據需要安裝。施工用水、用電按表計算，按水、電部門的收費標準計費，費用由乙方承擔。
3、簽訂施工合同甲方提供圖紙六套后，7日內乙方向甲方提交施工方案和施工組織設計方案。
4、甲方負責組織設計院及有關部門進行圖紙會審及技術交底。
5、乙方應按政府有關規定做好文明施工，認真組織管理人員、機械設備進場施工。
6、施工現場的安全由乙方負責，施工中必須加強對建筑安全生產的管理，執行安全生產責任制，嚴格遵守有關安全生產法律、法規、建筑行業安全規章，否則責任均由乙方自行承擔。
7、工程竣工后乙方應提供壹套完整的工程技術資料送交甲方存檔。
8、乙方應遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音及環境保護安全生產的管理規定，按規定需要辦理的有關手續申請辦理(乙方負責的由乙方辦理，甲方負責的由甲方辦理)。
9、當有經濟簽證或設計變更項目發生時，乙方應盡量提供以書面的形式上報監理與甲方審核，無法提前申報時，發生過程中應及時通知監理與甲方現場簽證，最遲不得超過48小時上報，逾期作廢。甲方與監理在接到乙方書面報告時，應在48小時內審核確認。
10、乙方必須按時支付工地工人工資，不得違返國家有關規定，乙方如有工人因工資、工作等問題或聚眾鬧事，甲方有權直接處理，所需費用從乙方工程款中扣除，乙方不得有異議。
11、乙方必須維護自身施工隊伍的團結，遵紀守法。如乙方施工隊伍出現打架、鬧事、斗毆等情況，一切后果由乙方承擔。
八、違約責任
1、乙方應嚴格按甲方確定的施工方案組織施工，并接受監理單位對施工全過程的監督，當乙方違反有關規定時，甲方有權給與書面警告，當書面警告過3次時，甲方有權對乙方處以不高于壹萬元的罰款。
2、乙方不按合同約定履行合同義務，屬違約行為，甲方有權根據乙方違約程度采用相應措施，如減少乙方承包范圍和內容，同時甲方有權終止合同，乙方應承擔違約責任，并賠償甲方工程相應的損失。
3、乙方若無正當理由停工應承擔違約責任，甲方有權立即終止向乙方支付任何費用，如乙方無故停工超過7天，甲方有權終止合同，并同意甲方另請施工單位，同時甲方有權追究乙方違約責任，并賠償甲方損失。
4、甲方不按時支付工程款或拖延支付時間，乙主有權向甲方索取1.2%的違約金，并要求甲方賠償一切經濟損失。
九、特殊條件的約定
凡甲方在武漢染料廠開發的所有工程項目必須由武漢新八建筑集團有限公司舒國才項目部承建，否則屬于甲方違約，并賠償一定的經濟損失。
十、其它
1、本合同壹式肆份，甲、乙方雙方各執貳份，在甲、乙雙方未簽定施工正式合同前本協議合同有同等的法律效力。
2、本合同書未盡事宜，由甲乙雙方簽訂正式施工合同時加以補充。
3、甲、乙雙方應忠誠合作，以誠相處，共創友好和諧施工現場。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑施工合同書范文3 發包單位：(以下簡稱甲方)
承包單位： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《中華人民共和國建筑法》及有關法律法規，結合本工程的具體情況，經甲乙雙方協商一致，訂立如下合同條款：
第一條 工程概況
(一)工程名稱：XXXXXXXXXX教學樓
(二)工程地點：XXXXXXXXXX校園內
(三)工程結構及面積：磚混(框架)結構二層，建筑面積按圖紙設計為483.1平方米。
(四)承包方式：本工程的土建及安裝等工程由乙方按甲方提供的圖紙設計包工包料安裝(含水電安裝)，所有建筑材料和人工費不管市場如何浮動，工程總造價不可改變。
第二條 工程價款
(一)按建筑面積每平方米造價XXXXX元，總造價為XXXX萬元。大寫：XXXXXX
(二)如有下列情況，工程建設總價可作相應調整：
1、發生設計變更。
2、超過圖紙設計以外的工程。
3、施工中如有建筑面積增減的按每平方米造價1228元相應增減工程總價款。
第三條 工程期
(一)本工程于2012年X月XX日開工至2012年X月XX日竣工，總日歷天數為128天。
(二)如遇下列情況，經甲方同意工期可相應順延，并經甲方以書面形式確定順延期限。
1、重大的設計變更引起工程增加而影響工程進度的;
2、一周內，非乙方原因停水、停電造成停工累計超過8小時;
3、因遇非人力不可抗拒的自然災害;
4、甲方代表同意給予順延的其他情況。
第四條 材料設備
(一)本工程所需要的建材、構配件、器材設備等物質，全部由乙方負責購買。
(二)乙方購買的建材、構配件、器材設備等要保證質量。主要建材、成品、半成品、器材設備應附有合格證并由甲方驗收合格后方可投入使用;不合格的建材、構配件、器材設備等不得使用，并由乙方立即清除出工場。
第五條 工程質量和檢查驗收
(一)工程質量必須達到國家標準規定的合格等級以上。
(二)乙方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家頒布的有關規范、規程進行施工，并接受甲方派駐工地的代表監督檢查。如不按圖紙設計和規范要求施工，造成返工的一切費用由乙方承擔。需要變更圖紙設計，須經設計部門和甲方同意并下達變更通知書后才能變更。
(三)隱蔽工程和中間驗收，必須由甲方代表和上級相關部門檢查、驗收合格簽字后，方可進行下一道工序施工。如果檢驗沒有合格，由乙方返工并承擔發生的費用，工期也予順延。
(四)竣工驗收
1、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程有關規定，向甲方代表提供完整齊全的竣工資料和竣工報告。甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告后十天內請求上級有關部門驗收，并在驗收后5天內給予批準或提出修改意見，乙方按要求修改，并承擔由此原因造成的修改費用。
2、全部工程驗收合格后，30天內甲方為乙方辦理結算手續。
3、竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，應由乙方修改后提請甲方驗收的日期。
4、工程保修按國家有關規定執行。
第六條 雙方負責事項
(一)甲方：
1、駐工地代表名單：
2、提供施工圖紙：1套
3、完成施工現場三通一平。
4、辦理工程、施工所需各種證件、批文和申報批準有關手續。
5、確定工程水準點及坐標控制點位置。
6、組織圖紙會審及設計交底。
(二)乙方：
1、駐工地代表名單：
2、提供施工組織設計(或施工方案)
3、施工所需水、電費由乙方負責。
4、乙方必須做到安全施工，施工中一切安全責任全部由乙方負責，與甲方無關。
5、為了方便甲方報賬，乙方必須及時向甲方提供稅務的發票及有關材料。
6、所有窗口安裝加厚不銹鋼防盜網。
7、一樓樓梯口安裝鐵管、鐵枝制防盜門，規格要求：鐵管全新，直徑35~40毫米;鐵枝全新，直徑14~16毫米，防盜門整體要上防銹漆。
8、四間隔音室及壹間教室安裝由廠家生產的加厚鋼板防門，附有合格證。
第七條 增加工程的結算
(一)增加工程量費用按最新的廣西《建筑工程預算定額》計算。
(二)材料價差按合同期內的工程造價信息取價。
第八條 工程價款支付辦法
(一)基礎工程完工，甲方預付總造價20%工程款給乙方。第一層主體工程完工，甲方預付總造價30%工程款給乙方。第二層主體工程完工，甲方預付總造價30%工程款給乙方
(二)全部工程竣工驗收合格后，50天內甲方預付總造價19%工程款給乙方，余下1%作為質量保修金，驗收合格后一年內無質量問題的甲方付清全部工程余款給乙方。
(三)基礎超深的工程，乙方必須繪制竣工圖紙，并經相關上級部門和學校駐工地代表簽字認定，并附有相關圖片、材料，否則工程超深部分不予結算。
第九條 違約責任
乙方的責任：
1、工程質量不符合合同規定，負責無償修理或返工。由此所造成的經濟損失由乙方承擔。如果乙方不及時無償返工超過時間，甲方要從付給乙方的工程款中扣違約金，每天100元。
2、因乙方未能及時向甲方提供稅務發票及相關材料，造成甲方報賬延遲，從而造成甲方不能按時給乙方付工程款，一切損失由乙方負責。
甲方的責任：上級相關部門已將工程款撥到甲方賬號，而甲方故意拖延撥付工程款給乙方，造成乙方停、窩工損失的，造成乙方施工的經濟損失部分由甲方承擔。
附則
(一)本合同未聲明事項一律按《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定執行。
(二)本合同經雙方簽字蓋章后生效，至合同工程竣工驗收合格交付使用，保修期滿(保修期為竣工后壹年內)，付清工程款后自然失效。
(三)本合同正本兩份，副本4份，甲乙雙方各執壹份正本，副本送呈有關部門。
補充條款：
1、工程竣工后乙方負責清理施工場地及存料場地的建筑垃圾。
2、乙方要做好施工場地的隔離，嚴禁學生進入或接近。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
名稱：法定代表人：
地址：電話：
乙方（農民工）：
姓名：性別：年齡：文化程度：
住址：身份證號：
甲乙雙方根據《勞動法》及《國務院辦公廳轉發建設部等部門關于進一步解決建設領域拖欠工程款問題意見的通知》規定，平等自愿、協商一致，簽訂本合同。
一、合同期限
自年月日起至年月日止或者工作（工程）結束止。
二、工作內容
甲方分配乙方在崗位擔任職務（工種）。在正常情況下乙方應當完成生產（工作）任務，具體生產（工作）任務和質量標準為：
三、工作時間
1、甲方實行每日不超過8小時、每周不超過40小時工作制；如實行綜合計算工時或不定時工作制，由甲方報勞動保障行政部門批準后實行。:
2、因生產工作需要，經協商安排乙方加班加點，甲方按規定支付工資。日加班不超過3小時，月加班不超過36小時。
四、勞動報酬
甲方按月足額以貨幣形式支付乙方工資，每月日為發薪日。工資制度和分配形式按下列第項執行：
1、實行計時工資制，乙方完成生產工作任務，每日工資元，每月工資元；
2、實行計件工資制，具體標準為：
五、勞動保護
1、甲方按照自治區人民政府的規定參加工傷保險，乙方因工負傷、致殘、死亡依法享受因工傷亡待遇。
2、甲方為乙方提供符合國家、自治區有關勞動安全、職業衛生規定的作業場所和防護設施；
3、乙方遵守甲方的安全規定和操作規程，不得違章操作。
六、其他約定的事項
七、違約責任
本合同具有法律效力，雙方應嚴格履行。一方違反本合同，應承擔違約責任；給對方造成經濟損失的，依法賠償相關損失。
八、因履行本合同發生勞動爭議，甲乙雙方均可以
勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方（章）：法定代表人（簽章）：
乙方（簽章）：
年月日
鑒證機關（章）：鑒證人（簽章）：
年月日
關于制發建筑施工企業農民工
勞動合同書的通知
法定代表人李家興，該公司總經理。
委托人李玦，海南天歌律師事務所律師。
被上訴人（原審原告）海南海成房地產開發公司，住所地海口市田邊路43號。
法定代表人陳軍，該公司總經理。
委托人李世亮、張利鋒，四方達律師事務所律師。
上訴人（原審被告）海南新疆尉犁房地產開發海南興海公司（以下稱尉犁公司）為與被上訴人（原審原告）海南海成房地產開發公司（以下稱海成公司）商品房預售合同糾紛一案，不服三亞市中級人民法院（2000）三亞民初字第29號民事判決，向本院提出上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。尉犁公司委托人李玦，海成公司法定代表人陳軍、委托人李世亮、張利鋒到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原審認定：1993年4月6日海成公司與興海公司簽訂的《商品房買賣合同書》，實際上是商品房的預售合同。作為商品房的預售方尉犁公司沒有取得土地使用證，并且在一審訴訟期間也沒有補辦預售許可證明，根據最高人民法院1995年12月27日作出的《關于審理＜房地產管理法＞施行前房地產開發經營案件若干問題的解答》第24條和25條的規定，其簽訂合同為無效合同。尉犁公司依據合同所取得的財產應返還對方，即尉犁公司應負有返還海成公司購房款1686萬元的義務。由于雙方所訂合同無效，因而海成公司以侵權為由起訴尉犁公司不符合合同法第一百二十六條的規定，雙方的爭議應為合同糾紛。基于當時海南房地產市場的實際情況，海成公司未完全按約定及時足額付給購房款，致使預售方尉犁公司未能完善手續和按期交付房屋，亦存在一定過錯，故對其要求尉犁公司賠償資金利息損失共1304萬元的請求不予支持。尉犁公司以訴訟已超過法定期限為由進行抗辯，從庭審調查中可知海成公司是不間斷地與其協商相關事宜，對其主張權利，故其抗辯理由不能成立。據此判決：一、海成公司與尉犁公司簽訂的《商品房買賣合同書》無效；二、尉犁公司應于判決生效之日起十五日內向海成公司返還購房款1686萬元，逾期付款，則加倍支付遲延履行期間的債務利息；三、駁回海成公司的其他訴訟請求。案件受理費160010元，由海成公司承擔70404.4元，由尉犁公司承擔89605.6元。
宣判后，尉犁公司不服上訴稱：1、原審判決認定雙方所簽《商品房買賣合同書》無效錯誤。應根據海南當時普遍存在的炒地炒房實際，合情合理解決糾紛。所售房屋已基本封頂，已取得土地使用證和規劃報建手續。因是現房，房管部門不同意辦理預售許可證。2、原審判決認定被上訴人的起訴未過訴訟時效是錯誤的。海成公司支付最后一筆房款的時間是1994年9月6日，直到2000年9月才起訴，時間已過6年，海成公司未提供證據證明其向尉犁公司主張過權利。3、造成房屋不能按期交付和完善相關手續的責任在于海成公司未能在約定的時間足額支付購房款。請求撤銷原判，判令海成公司支付所欠購房款本金594萬元人民幣及其利息。
經審理查明：1993年4月6日，尉犁公司與海成公司簽訂《商品房買賣合同書》，約定尉犁公司在位于三亞市商業一條街1500平方米土地上興建商住樓（樓高8層，建筑總面積8000平方米），即三亞市商品街一巷金牛公寓A、B棟，以每平方米2850元，總計2280萬元銷售給海成公司；付款方式為，合同簽訂后，付總價5％的定金，即114萬元，合同簽訂后20日內付總價50％，即1140萬元，主體工程完工，付總價20％，即450萬元，工程竣工驗收交付使用，付總價20％，剩余總價的5％的房價款，待尉犁公司按海成公司要求辦理完房產證后，一次付清，但最長期限不超過1993年12月30日。簽訂合同的當天，海成公司依約付給尉犁公司定金人民幣114萬元，其后至1994年9月6日共計11次付給尉犁公司購房款1572萬元。金牛公寓于1996年6月份竣工，至今未辦理質檢驗收。
另查，1993年1月3日，三亞市河東區港門村居委會與三亞金牛房屋建設開發公司簽訂《房地產轉讓協議》，約定三亞市河東區港門村居委會將位于河東商品街一巷、總建筑面積約為6000平方米二棟住宅樓項目轉讓給三亞金牛房屋建設開發公司。同月5日，三亞金牛房屋建設開發公司與尉犁公司簽訂《合作建房協議》，約定雙方共同興建河東區商品街2棟商品住宅樓，三亞金牛房屋建設開發公司負責該項目的施工和經營管理，尉犁公司負責該項目的全額投資。該項目銷售完畢后，按純利潤的三、七分成，三亞金牛房屋建設開發公司得30％，尉犁公司得70％。1998年6月25日三亞市城郊人民法院（1998）城民初字第5號民事判決把本案標的物金牛公寓住宅樓A、B棟判歸福建省惠安建筑工程發展公司海南公司所有（因三亞金牛房屋建設開發公司欠福建省惠安建筑工程發展公司海南公司金牛公寓住宅樓A、B棟工程款）。1999年12月21日三亞市城郊人民法院（2000）城執字第53號協助執行通知書要求三亞市土地房產管理局把上述房屋過戶到三亞中惠商貿有限公司名下。2000年4月10日，海成公司對三亞市積壓房地產辦公室于1999年12月22日在《海南日報》上刊登產權申請人三亞中惠商貿有限公司申請的上述房屋提出異議，2000年4月11日，三亞市城郊人民法院向三亞市土地房產管理局發出（2000）城執字第53號《中止辦理房產過戶手續的通知》，停止辦理上述房產過戶手續。2000年6月1日三亞市城郊人民法院（2000）城執字第53－2號民事裁定駁回海成公司的異議。
2001年5月10日，三亞市河東區港門村居委會、福建省惠安建筑工程發展公司海南公司、三亞金牛房屋建設開發公司、尉犁公司簽訂《協議書》，約定三亞金牛房屋建設開發公司應向三亞市河東區港門村居委會和福建省惠安建筑工程發展公司海南公司支付的各項款項（和解協議確定的項目款和工程款），由尉犁公司籌集并最終由尉犁公司承擔。三亞市河東區港門村居委會、福建省惠安建筑工程發展公司海南公司、三亞金牛房屋建設開發公司三方共同保證將三亞市商品街一巷21號（即河東國用1994字第01049號）土地使用權及地上建筑物全部過戶至尉犁公司指定單位名下。
本院認為：尉犁公司與海成公司簽訂《商品房買賣合同書》后，至今仍未取得金牛公寓土地使用權證，亦未辦理預售許可證，原判認定雙方所簽合同無效正確。鑒于尉犁公司預售的房屋已被三亞市城郊人民法院（1998）城民初字第5號民事判決判歸福建省惠安建筑工程發展公司海南公司所有，尉犁公司與三亞市河東區港門村居委會、福建省惠安建筑工程發展公司海南公司、三亞金牛房屋建設開發公司簽訂的協議書，不能當然變更生效判決的確權效力，尉犁公司與海成公司簽訂的《商品房買賣合同書》實際上無法繼續履行，尉犁公司應返還海成公司購房款1686萬元。尉犁公司未將所收購房資金及時足額投入到建房中，海成公司未完全按約定及時足額支付購房款，對合同不能繼續履行均有過錯。原判未支持海成公司賠償利息損失的要求，公平合理，海成公司服判，本院予以確認。由于宏觀調控，1993年簽訂的房地產開發經營合同均存在履約困難而超過約定期限履行，當事人均處于期待經濟形勢轉好再繼續履約的狀態中，尉犁公司以海成公司的起訴已超過訴訟時效進行抗辯，理由不能成立。原判認定事實清楚，處理公平合理。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第一項之規定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
單位名稱：_________
法定代表人：_________
地址：_________
聯系電話：_________
乙方：_________
姓名：_________
性別：_________
身份證號碼：_________
住址：_________
聯系電話：_________
簽約須知
一、本勞動合同書是一個示范性文本，不作為強制性文書。
二、甲方不得招用未滿16周歲的未成年工。
三、雙方在簽訂本合同時，應認真閱讀本合同書。本合同一經簽訂，即具有法律效力，雙方必須嚴格履行。
四、本合同必須由甲方的法定代表人（或者委托人）和乙方親自簽章，并加蓋用人單位公章（或者勞動合同專用章）。
五、本合同中的空白欄，由雙方協商確定后填寫清楚；不需填寫的空白欄，請打上“/”。
六、本合同未盡事宜以及需要補充約定的事項，可經雙方協商一致，在本合同第九條中補充約定。
七、本合同書用鋼筆填寫，必須字跡清楚、文字簡練、準確，并不得擅自涂改。
八、甲方有克扣或者無故拖欠工資等違反勞動保障法律、法規、規章的行為，侵犯勞動者合法權益的，勞動者可以依法向用人單位用工所在地勞動監察部門舉報、投訴。舉報、投訴電話：020-12333。
甲方與乙方根據《中華人民共和國勞動法》等法律、法規，經平等自愿，協商一致，訂立本合同。
一、合同期限：從_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日（或完成_________建筑工程任務）止。
二、工作內容：甲方安排乙方在_________工程項目_________班組從事_________工作。乙方依約定按時、按質、按量完成工作任務。
三、工作時間：甲方按規定具體安排乙方的工作時間，執行綜合計算工時制/標準工時制/不定時工作制（在中打“√”，選一種工時制度）。實行綜合計算工時制或者不定時工作制的，須經勞動保障行政部門批準。
四、勞動報酬和社會保險：
（一）甲方根據本單位依法制定的工資制度，采用以下第_________種方式確定乙方正常工作時間工資，且正常工作時間工資不得低于廣州市最低工資標準：
1．按日計薪：_________元/日；試用期為_________元/日。
2．按月計薪：_________元/月；試用期為_________元/月。
3．按建筑面積計薪：_________元/平方米。
4．其它：_________。
（二）甲方于每月_________日前以貨幣形式支付乙方工資。甲方提供的食宿福利，不得折算為乙方工資。
（三）甲方采用按建筑面積計薪的，可按工期進度結算乙方工資，但每月支付的工資不低于廣州市最低工資標準。
（四）甲方應當依照規定為乙方參加社會保險。
五、勞動保護和勞動條件：
（一）甲方應當為乙方提供符合國家規定的安全衛生工作環境，提供勞動防護用品。
（二）甲方應對乙方先安全教育后安排上崗；特種作業的，必須持證上崗。
（三）甲方應當采取措施，做好預防，避免和減少工傷、職業危害。甲方應當公示參加工傷保險的有關情況。
六、勞動紀律：乙方要自覺遵守勞動法律、法規和甲方依法制定并告知的規章制度，嚴格遵守安全操作規程、施工規范，服從甲方的調度、指揮。
乙方有權拒絕違章和冒險作業，對危害安全和身體健康的行為有權批評、檢舉、控告。
七、解除、終止、續訂勞動合同：甲方、乙方不得隨意解除勞動合同，應依照法律、法規的規定解除勞動合同。勞動合同期限屆滿或者約定的終止條件出現，可終止勞動合同。甲乙雙方協商同意，可以續訂勞動合同。
八、勞動爭議處理：甲、乙雙方因履行本合同發生爭議，可先協商解決；不愿協商或者協商不成的，可以直接向當地勞動監察部門投訴，也可自爭議發生之日起60日內向甲方工商注冊地或者施工地的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
九、違反合同的責任及雙方需要約定的其他事項：_________。
十、本合同的條款與國家、省、市新頒布的法律、法規、規章不符的，按新的法律、法規、規章執行。
本合同一式兩份，雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：_________
乙方（簽名）：_________
法定代表人或者委托人（簽名）：_________
為加強和完善建設工程檔案收集管理，切實解決檔案流失問題，根據《關于進一步加強建設工程檔案收集管理的通知》、《關于做好農村危房建設與房屋改造項目工程檔案收集工程的通知》、《關于做好建筑節能工程檔案收集整理的通知》、《關于調整申請房屋所有權初始登記應提交材料的通知》文件要求，現將建設工程檔案收集管理工作有關事項通知如下：
一、充分認識加強建設工程檔案收集管理的重要性
建設工程檔案是城鄉可持續發展的寶貴資源，是社會管理和公共服務的重要信息，是住房工作和城鄉規劃建設管理的重要基礎資料，是建設系統各級主管部門依法履行職責、制定執行政策、實施行政管理、進行市場調控和行業管理的重要依據，也是工程建設運營養護、維修改建等工作的重要依據。做好住房和城鄉建設檔案工作，能夠有效保證工程質量，保障城市秩序、維護公共安全、應對突出事件，對于實現建設事業又好又快發展，加快新型城鎮化建設進程具有十分重要意義。
二、檔案收集的范圍及內容
工建、民用建筑工程；市政基礎設施工程；城市地下管線工程；公用基礎設施工程；住宅小區公用設施建設工程；園林綠化工程；風景名勝建設工程；房屋、產權登記；農村住房建設與危房改造項目工程；各類建筑節能工程；機關文書、城市防洪、抗震、人防工程等，在建設過程中具有歸檔保存價值的文字、圖表、電子、聲像，包括建設項目從提出立項、規劃、征地、勘察、設計、招投標、施工、監理到竣工驗收備案等工程建設全過程形成的各種文件和資料。
三、檔案收集的步驟要求
從年1月1日起，全省統一使用省住房城鄉建設廳印制的《省建設工程檔案移交合同書》、《省建設工程檔案預驗收意見書》、《省建設工程檔案合格證》。為更好落實“兩書一證”制度，凡在城市規劃區內所有新建、改建、擴建的房屋建筑和市政工程項目、村鎮規劃區內執行工程建設程序的建設項目，其工程檔案收集按以下步驟要求辦理。
（一）建管部門在核發建設工程施工許可證前，須有建設單位與檔案管理部門簽訂的《省建設建設檔案移交合同書》，未簽訂合同書的，不予辦理施工許可手續。
（二）城建部門在核發城市道路工程及地下管線工程施工許可證前，除要求建設單位提供《省建設工程檔案移交合同書》外，還應要求建設單位報送管線現狀資料和電子文件，并提供城建檔案管理機構出具的管線查詢證明，同時還需要建設單位提交既有地下管線的安全監護方案。
在地下管線工程竣工驗收前，城建部門還應責成建設單位委托具有相應資質的工程測量單位，按照《城市地下管線探測技術報告》進行竣工測量，管線測量成果作為工程檔案預驗收的必查資料，建設工程檔案驗收合格后，方可辦理竣工驗收備案等手續。
（三）質監、開發辦、村鎮處在辦理建筑工程竣工驗收備案手續時，必須把《省建設工程檔案預驗收意見書》作為必要條件，未出具預驗收意見書的不預進行竣工驗收，不予辦理竣工驗收備案手續。
（四）城建檔案管理部門要配合質監部門在建設單位組織工程竣工驗收前，對建設單位工程檔案進行預驗收。在接到建設單位申請檔案預驗收5個工作日內完成預驗收，預驗收合格的出具《省建設工程檔案預驗收意見書》，驗收不合格的，必須將整改意見一次性明確告知建設單位，限期補充完善資料。督促建設單位在工程竣工后三個月內向城建檔案管理部門移交一套完整的電子檔案和紙質檔案，并發放《省建設工程檔案合格證》。
（五）園林、市政環衛、人防、供熱、風景名勝局等部門，在各自承擔建設工程竣工驗收后三個月內向城建檔案管理部門移交一套完整檔案資料。
（六）房管部門在辦理產權登記證時，必須把《省建設工程檔案合格證》作為必要條件，建設單位未出具《省建設工程檔案合格證》的，不予辦理產權登記。
營業執照號碼：_________
開發企業資質證書號碼：_________
法定代表人：_________
委托人：_________
買方：_________
法定代表人：_________
委托人：_________
第一條 本合同依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他相關法律、法規的規定，由買方、賣方在平等、自愿、協商一致的基礎上共同訂立。
第二條 賣方與_________市規劃國土局簽訂深地合字（_________）_________號《土地使用權出讓合同書》及_________號補充協議，取得位于_________市_________區_________路，宗地編號為_________，土地面積_________平方米的土地使用權，土地用途為_________，土地使用期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
賣方經批準在上述土地上興建商品房，定名為_________，主體建筑物的性質為_________，屬_________結構，建筑層數：地上_________層，地下_________層。
本房地產項目地價款已繳清，所售房地產未設定抵押，也無其他權利限制。深圳市規劃國土局已批準本房地產項目進行預售，《房地產預售許可證》號為_________.
第三條 買方購買_________的第_________棟_________座_________號房，位于_________層，用途為_________，建筑面積_________平方米，其中：套內建筑面積_________平方米，分攤公用建筑面積_________平方米。
具體分攤項目和不分攤項目見附表。
具體樓層和位置見所附總平面圖、立面圖、樓層平面圖及分戶平面圖。
賣方出售的房地產所位于宗地編號為_________的土地及公共設施，為該地域范圍內房地產權利人共同享有（法律、法規及土地使用權出讓合同中另有規定的除外）。
賣方承諾在本合同所售房地產交付買方使用時，本項目的土地出讓合同書及其補充協議中規定的公共設施，也一并建成交付使用，否則買方可以拒絕收樓（買賣雙方另有約定的除外）。
第四條 買賣雙方約定前條所述房地產按下面第_________種方式計算購房款：
（一）按建筑面積計算，單價為人民幣/港幣_________元/平方米，總金額為人民幣/港幣_________元（小寫_________元）。
（二）按套內建筑面積計算，單價為人民幣/港幣_________元/平方米，總金額為人民幣/港幣_________元（小寫_________元）。
（三）按套計算，總金額為人民幣/港幣_________元（小寫_________元）。
第五條 賣方委托_________為購房款的代收和監管機構，_________為本項目的工程監理機構。
雙方約定：買方不直接將購房款交給賣方，而是按照附表規定的付款方式將購房款匯入代收機構，以便于監管。
賣方在代收機構的帳戶名稱是_________，帳號_________.
第六條 買方未按本合同附表規定的付款方式按期給付購房款的，應當承擔遲延支付的違約責任：
關鍵詞：建筑工程；結算審核；方法
所謂建筑工程結算是指當工程項目完工之后，相關的建設單位以及相關部門會進行驗收，他們在驗收的時候，往往將施工單位所提供的施工圖預算作為依據，并且按照設計變更、現場簽證、材料預算價格等來提供結算工程價款的文件。
一、重視審核前準備工作
（一）收集完整的結算資料
審核人員在收到相關的結算資料后，其往往對建筑工程的概況有了較為全面的了解，并且也了解到工程施工的過程以及工程施工的方法。同時施工單位單位要將施工圖紙、設計變更資料、施工簽證資料統統都交給審核人員。只有做好了以上這些工作，審核人員才可以制定合理的、科學的審核計劃。
（二）踏勘現場，將工程實際情況作為基礎
通常當審核人員收到相關的資料后，其就可以進行全面審核。但是審核人員僅僅通過閱讀書面資料是無法準確把握建筑工程的實際情況，特別是那些復雜的建筑工程，為了能夠保證審核質量，審核人員要通知業主、施工方一同到施工現場，深入施工現場來獲得更為真實的資料。如果審核人員從工程施工到工程竣工一直都沒有進入現場，那么其手中所拿到的資料并不是最真實、最全面的資料，并且這些資料也會影響到其最終的結算質量。
二、審核過程中的質量控制
（一）全面審核建筑工程的結算內容
1、審核人員要檢查竣工工程的內容是否與合同的規定相符合，該建筑工程有沒有驗收合格證。2、將所有隱蔽性工程都記錄下來，并且要驗收這些工程。民有工程監理的項目工程要獲得監理工程師的簽證才可以實施。在審核結算的時候，審核人員要將隱蔽性工程的施工記錄、驗收簽證手續的完整性、施工圖紙一起列入到結算這一范圍。3、認真、仔細地審查設計變更簽證。設計變更往往要具備原設計單位的通知單、修改圖紙、相關人員的簽字以及蓋章。4、審核現場簽證。在審核現場簽證的時候，審核人員要按照客觀性、整體性的原則來進行。施工單位在編送結算資料的時候，往往存在著只增加項不減少項等問題，因此審核工程量的時候要審查計量的實際情況。除此之外，措施費是否已經被列入到費用中，雖然已經辦理完簽證，但是應該根據實際情況來確定計取費用。5、審核取費。取費往往要按照當地工程造價管理部門所頒發的文件以及規定來進行，同時還要將合同書、招標書、投標書作為參考資料。6、審核變更項目的價格。在計取變更項目的單價時，往往要遵循以下的原則：首先，在合同中是否明確規定了變更工程的價格，如果明確標明了價格，那么就要按照合同規定來變更價格；其次，在合同中是否與變更工程的價格相類似的條款，如果出現了，就要按照相似的條款來進行；最后，合同中并沒有出現變更工程價格的條款，此時承包人有權利變更工程的價格，然后經工程師確認之后就可以執行了。7、審核材料。在審核材料的時候要審核材料的價格與材料的質量是否成正比；主要材料的用量是否與圖紙中所規定的定額保持一致；材料的損耗率是否控制在規定的范圍內。工程造價往往會受到材料價格、定額消耗量的影響，再加上有一些施工單位會虛報材料的價格，這就導致工程造價的費用在不斷上升。8、審核甲供材。在審核甲供材工程結算的價格時，定額一直都有明確的規定，此時要依據預算價計入到工程造價中。9、審核附屬工程、追尾工程。由于附屬工程、追尾工程容易被人忽視，因此經常出現一些問題，鑒于此審核人員要重視對附屬工程、追尾工程的審核。
（二）結算審核中的溝通
第一，審核人員與審核人員之間要進行溝通，彼此還要相互配合。通常施工單位往往會借助同一建筑工程結算分專業提取，然而重復結算某一費用。再加上審核人員與審核人員之間不注重溝通，經常出現漏計、重計費用等情況，這一情況應該引起審核人員的關注。第二，審核項目組與承包方之間要進行溝通，通過溝通了解到雙方的想法，并且尋找有效的措施來實現雙贏。
（三）重視結算核對工作
審核人員作為獨立第三方，其不應該將自身定位于為他人服務的個體，所以當發生爭執時，審核人員要與施工單位溝通，而不是卑躬屈膝的聽從施工單位的安排。在核對建筑工程結算的時候，審核人員要了解到會商技巧，還要確定好核對的順序，明確相關的核對規則，不要因為一些小事而影響到建筑工程結算審核的進步。如果審核人員與施工單位發生爭議時，審核人員要站在雙方的立場來處理爭議點，以便達到共識。在必要的情況下，審核人員還要向造價管理部門尋求幫助，從而可以順利的解決相關問題。除此之外，審核人員還要努力提升自身的業務素質。審核人員的業務素質影響建筑工程結算審核質量的好與壞。所以要努力提高業務人員的專業素質，不管是在知識結構上，還是在職業道德上都要加強教育培訓。例如：借助崗位培訓、短期輪訓等方式。審核人員要定期參加相關的培訓課程，以此來為自身充電。
總結：
對于審核人員而言，其不僅要有豐富的專業知識，還要具備解決相關問題的能力。在審核結算的時候，審核人員要將事實作為依據，將合同書作為參考資料，按照公平、公正的原則來開展審核工作。同時只有這樣做才可以保證建筑工程結算審核的質量，又可以確保工程在規定的期限內完工。
參考文獻：
[1] 黃玉寒，李瑩.建筑工程結算審計存在的問題與解決對策[J].科技創新導報. 2011（34）
乙方：
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬甲方委托制作安裝雪花啤酒一批店招門頭事宜達成如下一致協議。
第一條：店招門頭制作
1、規格 ：根據甲方提供的店家地點，乙方實際測量經甲方及店主確認為準。
2、材質：要求用2.5*2.5CM，厚1MM的方管，成品不銹鋼包邊1.5～2cm*5～7cm
3、畫面：甲方提供，乙方負責安裝。
第二條：安裝地點：根據甲方提供的地點。
第三條：工程造價及支付方式
1.?制作安裝費約定：制作框架、安裝到位、裝好畫面、包好邊費用按? 元/平方米，如只換畫面和包邊則按??元/平方米計算。帶厚度的按展開面積計算。
2.?支付方式：按批結算，每制作完成十個門頭，經甲方驗收合格后一周內付清費用。
第四條： 工程期限
? 甲方向乙方提供店家名單之日起三日內完成一批十個門頭，如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風）工期順延。
第五條、雙方權利、義務
甲方：
1、向乙方提供門頭安裝位置并確保此位置無管道線路、可以施工。
3、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。
4、按本合同第三條規定結算廣告牌的制作、安裝費用。
乙方：
1、自甲方通知之日起按甲方提供的安裝地點制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。
3．施工中出現所有的人身安全問題均有乙方自行負責。
第六條：關于驗收
1.乙方全部制作安裝完成一批門頭后即向甲方提交驗收單，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。驗收合格，進入保修期。
2.工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，結構制作安裝應當牢固，抗風力應達到8級。
第七條、違約責任：
1.甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金并將合同工期順延。
2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3.乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.
4.如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責。并有權就實際施工情況要求甲方繼續支付已完部分或全部的制作費。
第八條、保修期限：
·合同書怎么寫 ·解除勞動合同書 ·終止合同書樣本 ·裝飾裝修工程合同書
1、自驗收合格之日起，乙方制作的工程項目整體質保一年。牢固性保證三年，三年內，若因牢固性未達標準造成門頭脫落傷人或物，由乙方負全責。
2、保修期滿后，雙方另簽維修協議進行維修。
